第二百六十五條承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毀損、滅失的,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任,。

　　第二百六十六條承攬人應(yīng)當(dāng)按照定作人的要求保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

　　第二百六十七條共同承攬人對定作人承擔(dān)連帶責(zé)任，但當(dāng)事人另有約定的除外,。

　　第二百六十八條定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的,，應(yīng)當(dāng)賠償損失,。

　　第十六章 建設(shè)工程合同

　　第二百六十九條 建設(shè)工程合同是承包人進行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同,。建設(shè)工程合同包括工程勘察,、設(shè)計、施工合同,。

　　第二百七十條建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式,。

　　第二百七十一條建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)活動，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律的規(guī)定公開,、公平,、公正進行,。

　　第二百七十二條 發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，也可以分別與勘察人,、設(shè)計人,、施工人訂立勘察、設(shè)計,、施工承包合同,。發(fā)包人不得將應(yīng)當(dāng)由一個承包人完成的建設(shè)工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包人。

　　總承包人或者勘察,、設(shè)計,、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成,。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察,、設(shè)計、施工 承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任,。承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人,。

　　禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包,。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成,。

　　第二百七十三條國家重大建設(shè)工程合同，應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的程序和國家批準(zhǔn)的投資計劃,、可行性研究報告等文件訂立,。

　　第二百七十四條 勘察、設(shè)計合同的內(nèi)容包括提交有關(guān)基礎(chǔ)資料和文件(包括概預(yù)算)的期限,、質(zhì)量要求、費用以及其他協(xié)作條件等條款,。

　　第二百七十五條施工合同的內(nèi)容包括工程范圍,、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時間,、工程質(zhì)量,、工程造價、技術(shù)資料交付時間,、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任,、撥款和結(jié)算、竣工驗收,、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期,、雙方相互協(xié)作等條款。

　　第二百七十六條建設(shè)工程實行監(jiān)理的,，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)與監(jiān)理人采用書面形式訂立委托監(jiān)理合同,。發(fā)包人與監(jiān)理人的權(quán)利和義務(wù)以及法律責(zé)任,，應(yīng)當(dāng)依照本法委托合同以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,。

　　第二百七十七條發(fā)包人在不妨礙承包人正常作業(yè)的情況下,，可以隨時對作業(yè)進度、質(zhì)量進行檢查,。

　　第二百七十八條 隱蔽工程在隱蔽以前,，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的,，承包人可以順延工程日期,，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失,。

　　第二百七十九條建設(shè)工程竣工后,，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及時進行驗收,。驗收合格的,，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付價款，并接收該建設(shè)工程,。建設(shè)工程竣工經(jīng)驗收合格后,，方可交付使用；未經(jīng)驗收或者驗收不合格的,，不得交付使用,。

　　第二百八十條勘察、設(shè)計的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察,、設(shè)計文件拖延工期,，造成發(fā)包人損失的，勘察人,、設(shè)計人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)完善勘察,、設(shè)計，減收或者免收勘察,、設(shè)計費并賠償損失,。

　　第二百八十一條因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工,、改建,。經(jīng)過修理或者返工、改建后,，造成逾期交付的,，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第二百八十二條因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的,，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任,。

　　第二百八十三條發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料,、設(shè)備、場地,、資金,、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期,，并有權(quán)要求賠償停工,、窩工等損失。

　　第二百八十四條 因發(fā)包人的原因致使工程中途停建,、緩建的,，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工,、窩工,、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷,、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用,。

　　第二百八十五條 因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準(zhǔn)確,，或者未按照期限提供必需的勘察,、設(shè)計工作條件而造成勘察、設(shè)計的返工,、停工或者修改設(shè)計,，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用,。

　　第二百八十六條 發(fā)包人未按照約定支付價款的,，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的,，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價,、拍賣的以外，承包人可以與 發(fā)包人協(xié)議將該工程折價,，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償,。

　　第二百八十七條 本章沒有規(guī)定的,，適用承攬合同的有關(guān)規(guī)定。

　　第十七章 運輸合同

　　第一節(jié) 一般規(guī)定

　　第二百八十八條 運輸合同是承運人將旅客或者貨物從起運地點運輸?shù)郊s定地點,，旅客,、托運人或者收貨人支付票款或者運輸費用的合同。

　　第二百八十九條 從事公共運輸?shù)某羞\人不得拒絕旅客,、托運人通常,、合理的運輸要求,。

　　第二百九十條承運人應(yīng)當(dāng)在約定期間或者合理期間內(nèi)將旅客、貨物安全運輸?shù)郊s定地點,。

　　第二百九十一條 承運人應(yīng)當(dāng)按照約定的或者通常的運輸路線將旅客,、貨物運輸?shù)郊s定地點。

　　第二百九十二條旅客,、托運人或者收貨人應(yīng)當(dāng)支付票款或者運輸費用,。承運人未按照約定路線或者通常路線運輸增加票款或者運輸費用的，旅客,、托運人或者收貨人可以拒絕支付增加部分的票款或者運輸費用,。

　　第二節(jié) 客運合同

　　第二百九十三條客運合同自承運人向旅客交付客票時成立，但當(dāng)事人另有約定或者另有交易習(xí)慣的除外,。

　　第二百九十四條旅客應(yīng)當(dāng)持有效客票乘運,。旅客無票乘運、超程乘運,、越級乘運或者持失效客票乘運的,，應(yīng)當(dāng)補交票款，承運人可以按照規(guī)定加收票款,。旅客不交付票款的,，承運人可以拒絕運輸。

　　第二百九十五條 旅客因自己的原因不能按照客票記載的時間乘坐的,，應(yīng)當(dāng)在約定的時間內(nèi)辦理退票或者變更手續(xù),。逾期辦理的，承運人可以不退票款,，并不再承擔(dān)運輸義務(wù),。

　　第二百九十六條 旅客在運輸中應(yīng)當(dāng)按照約定的限量攜帶行李。超過限量攜帶行李的,，應(yīng)當(dāng)辦理托運手續(xù),。

　　第二百九十七條 旅客不得隨身攜帶或者在行李中夾帶易燃、易爆,、有毒,、有腐蝕性、有放射性以及有可能危及運輸工具上人身和財產(chǎn)安全的危險物品或者其他違禁物品,。

　　旅客違反前款規(guī)定的,，承運人可以將違禁物品卸下、銷毀或者送交有關(guān)部門,。旅客堅持?jǐn)y帶或者夾帶違禁物品的,，承運人應(yīng)當(dāng)拒絕運輸。

　　第二百九十八條 承運人應(yīng)當(dāng)向旅客及時告知有關(guān)不能正常運輸?shù)闹匾掠珊桶踩\輸應(yīng)當(dāng)注意的事項

　　第二百九十九條承運人應(yīng)當(dāng)按照客票載明的時間和班次運輸旅客。承運人遲延運輸?shù)?，?yīng)當(dāng)根據(jù)旅客的要求安排改乘其他班次或者退票,。

　　第三百條 承運人擅自變更運輸工具而降低服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)旅客的要求退票或者減收票款,；提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的,，不應(yīng)當(dāng)加收票款。